+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Иск об обязании исполнить договор

Иск об обязании исполнить договор

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа: Полный текст постановления изготовлен 12 ноября года. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: Председательствующего судьи: Шариповой при участии: Фомин, директор; С.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Понуждение к исполнению обязательств по договору

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа: Полный текст постановления изготовлен 12 ноября года. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: Председательствующего судьи: Шариповой при участии: Фомин, директор; С.

Медведева, в апелляционном суде судьи: Волкова, И. Иноземцев, А. Тихоненко по иску общества с ограниченной ответственностью "Транстрейд" к обществу с ограниченной ответственностью "Маркетри" об обязании исполнить договор и взыскании 35 руб.

Хабаровск, ул. Лермонтова, 52, ; далее - ООО "Маркетри" с иском об обязании исполнить договор от До принятия судом решения истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса далее - АПК РФ отказался от исковых требований в части обязания ответчика исполнить условия договора, просил взыскать неустойку в размере 40 рублей за период с Уточненные требования обоснованы неисполнением ответчиком договора от Определением арбитражного суда от Встречные требования обоснованы неисполнением ответчиком обязательства по оплате выполненных ООО "Маркетри" работ.

Решением арбитражного суда от В удовлетворении остальной части иска отказано. Этим же решением встречный иск удовлетворен в полном объеме. В удовлетворении требований ООО "Маркетри" о признании договора от Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от В кассационной жалобе ООО "Транстрейд" просит отменить эти судебные акты в связи с несоответствием выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, разрешить вопрос по существу.

В обосновании жалобы заявитель ссылается на несоответствие выводов судов обеих инстанций фактическим обстоятельствам дела.

Указывает на то, что договор носит смешанный характер договор подряда и договор возмездного оказания услуг , однако суды при рассмотрении дела руководствовались лишь нормами о договоре подряда.

Считает, что суд, принимая отказ истца от иска в части исполнения условий договора в связи с утратой истцом интереса в исполнении договора, признал, что утрата интереса произошла в виду просрочки исполнения договора и отказа истца от принятия его исполнения.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Маркетри", выразив несогласие с доводами жалобы, просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители ООО "Транстрейд" и ООО "Маркетри" поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее соответственно, дав по ним пояснения.

При этом ООО "Маркетри" заявило ходатайство о возмещении судебных расходов: Как установлено судами в соответствии с материалами дела, Аллея Труда - ул.

Лесная в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Заказчик, в свою очередь, обязался принять выполненные работы и оплатить их. Согласно пункту 2. Общая стоимость работ по договору согласована сторонами пунктом 3. В соответствии с пунктами 3. Авансовая оплата - 1 рублей НДС не облагается производится в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего счета от подрядчика.

Остальные 1 рублей НДС не облагается перечисляются заказчиком подрядчику в два этапа: Оплата за выполненные работы производится в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи результатов этапов работ и выставлении соответствующего счета подрядчиком.

Пунктом 5. Согласно пункту 5. В соответствии с пунктом 7. Согласование с инспектирующими организациями г. Неисполнение подрядчиком обязательства по передачи рабочего проекта в установленный договором срок явилось основанием для обращения заказчика с иском о взыскании неустойки. В свою очередь, ООО "Маркетри", ссылаясь на неисполнение заказчиком обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ в полном объеме, обратилось со встречным иском о взыскании задолженности по договору в сумме 1 рублей.

Разрешая спор, суды обеих инстанций исходили из того, что правоотношения сторон возникли из договора подряда, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации далее - ГК РФ. В соответствии со статьей ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик проектировщик, изыскатель обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и или выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно пункту 1 статьи ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. В силу пункта 1 абзац 2 статьи ГК РФ к обязанности подрядчика по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ относится, прежде всего, выполнение работ в точном соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором.

Исходя из пункта 1 статьи ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласовании, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как следует из условий договора, срок выполнения подрядчиком работ 3 месяца зависит от исполнения обязанности заказчиком передать все исходные данные. В этой связи суды, установив, что все исходные данные представлены заказчиком Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается соответствующая отметка и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными пункт 4 статьи ГК РФ.

В данном случае, как установили суды, один экземпляр проектной документации, акт сдачи-приемки от Установлено также, что относительно переданного подрядчиком экземпляра рабочего проекта заказчик мотивированного отказа от приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном пунктом 5.

Изложенное свидетельствует о несостоятельности доводов жалобы о наличии замечаний заказчика по рабочему проекту. Установлено, что заказчик требовал от подрядчика передачи двух комплектов проектной документации, подрядчик, в свою очередь, требовал подписания акта сдачи-приемки от В соответствии с пунктом 5.

В этой связи суды, исходя из буквального толкования условий договора в порядке статьи ГК РФ о том, что обязанность подрядчика по передаче трех комплектов проектной документации и одного экземпляра на магнитном носителе возникает после подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, установив, что по акту от Установлено, что заказчиком в предусмотренный пунктом 5.

В этой связи суды, установив, что заказчиком принят один экземпляр проектной документации без замечаний, пришли к выводу о том, что заказчик фактически принял выполненные подрядчиком работы, что в свою очередь, свидетельствует о выполнении подрядчиком обязательств в полном объеме.

При этом апелляционный суд сослался также на электронную переписку сторон, свидетельствующую о передаче подрядчиком проектной документации по частям в отсутствие замечаний заказчика. Таким образом, суды, оценив представленные в деле доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, пришли к выводу о доказанности факта выполнения подрядчиком работ в полном объеме и передаче проектной документации заказчику В соответствии со статьей ГК РФ неустойкой штрафом, пеней признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 6. На основании вышеизложенного, суды пришли к выводу о частичном удовлетворении требования ООО "Транстрейд" о взыскании неустойки за период с В соответствии со статьей ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, в том числе уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В этой связи суды, установив факт выполнения ООО "Маркетри" рабочего проекта для строительства офисного здания по ул. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, пришли к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требований ООО "Маркетри" о взыскании задолженности за выполненные работы в заявленном размере.

Довод ООО "Транстрейд" о том, что обязанность по оплате стоимости выполненных работ не возникла ввиду непредставления ООО "Маркетри" трех экземпляров проектной документации, судом кассационной инстанции отклоняется, поскольку пункт 3.

Отказывая в удовлетворении требований ООО "Маркетри" о признании договора от Данные требования обоснованы тем, что нормы Главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержат обязанности подрядчика лично, самостоятельно и без участия заказчика согласовывать проектную документацию, а также тем, что часть пункта 7.

Статья ГК РФ устанавливает принцип свободы договора, в соответствии с которым условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами статья ГК РФ.

По общему правилу, права и обязанности сторон договора, а, следовательно, и содержание вытекающих из договора обязательств, в силу статьи ГК РФ определяются соглашением сторон, при этом стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

В этой связи суды, признав пункт 7. Нарушений либо неправильного применения судами норм материального и процессуального права, в том числе влекущих безусловную отмену судебных актов, кассационной инстанцией не установлено.

Доводы заявителя жалобы не нашли подтверждения в суде кассационной инстанции и фактически направлены на переоценку выводов судов первой и апелляционной инстанций, что в силу статьи АПК РФ в кассационной инстанции не допустимо. При таких обстоятельствах основания для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют.

Относительно ходатайства ООО "Маркетри" о возмещении судебных расходов, понесенных при рассмотрении дела в кассационном порядке, суд приходит к следующему. В соответствии с частью 2 статьи АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

При этом суд с учетом всех обстоятельств несения таких расходов в соответствии с частью 2 статьи АПК РФ принимает решение о возмещении их в разумных, по его мнению, пределах. В подтверждение понесенных расходов истец представил: Оценив размер данных расходов, кассационный суд соглашается с необходимостью возмещения затрат на проезд представителя в полном объеме и оплату услуг представителя.

Руководствуясь статьями , - Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа постановил: Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Транстрейд" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Маркетри" в возмещение судебных расходов 37 руб.

Арбитражному суду Хабаровского края выдать исполнительный лист. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Дело № не определено

Документы необходимые для дома ветеранов Решение об обязании исполнить договор Решение об изменении персонального состава закупочной комиссии принимается в порядке, предусмотренном пунктом 4. Соглашение об осуществлении публичного сервитута содержит: Об обязании исполнения обязательств по договору. Об обязании исполнения обязательства по договору. Об обязании исполнить договор на технологическое присоединение.

Архангельска Архангельская область Соломбальский районный суд г. Архангельска в составе:

Санкт-Петербургский городской суд Определение Санкт-Петербургского городского суда от Ларченко О. Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе:

Исковое заявление об обязании

Наименование, адрес, тел. Согласно предмету данного договора п. За надлежащее выполнение обязательств по договору Управляющая компания получает вознаграждение в размере 7 рублей за 1 кв. Согласно п. Договора в сумму 7 рублей включается плата за содержание общего имущества дома. Согласно разделу 1 Договора "Термины…" содержание общего имущества многоквартирного дома включает уборку общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвала, чердака, мусорокамер, подъезда, лестничных площадок и маршей, крыши, лифта. Однако, получив 3 марта г. В бухгалтерии дали пояснения, что 35 руб. Так как согласно Договору плата за содержание уборку общего имущества включается в сумму вознаграждения 7 руб.

Исковое заявление об обязании исполнить условия соглашения

Иск о понуждении исполнить гарантийные обязательства Понуждение к исполнению обязательств по договору Понуждение к исполнению обязательства по договору в натуре выступает отдельным способом защиты гражданских прав, предназначение которого — фактическое исполнение обязательств должником см. Разумеется, стороны могут договориться о фактическом исполнении обязательств даже при наличии спора и во внесудебном порядке. Однако на практике это происходит крайне редко, поэтому в основном такие споры разрешаются в суде. Правоприменитель дает следующие разъяснения по этому вопросу: Если законодательством регламентировано право стороны на отказ от исполнения договора, то такую сторону нельзя понуждать к его исполнению п.

Один из них назвал решение очевидным и находящимся в русле правоприменительной практики.

Тольятти Самарской области в составе: Панов А. В соответствии с п. Таким образом, истцы считают, что обязанность ответчика по содержанию и ремонту домофонов установлена договором управления.

Как обязать покупателя исполнять обязанности по договору купли-продажи?

Документы Информационный портал Алтайского края Иск об обязании исполнить обязательства по государственному контракту путем обеспечения надлежащего оформления приемки товара подписание акта ввода оборудования в эксплуатацию, обеспечение приемки исполнения поставщиком обязательств по контракту ; взыскании расходов на оплату услуг представителя основное требование ; о расторжении государственного контракта и взыскании неустойки встречное требование: Барнаул, к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Центр крови, г. Бийск, к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Станция переливания крови г.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Можно ли подать иск о несостоятельности банкротстве ЦБ РФ, в связи с неисполнением обязательств

Полный текст постановления изготовлен 08 июля года. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: Лащенов С. Гуково на решение Арбитражного суда Ростовской области от Гуково к ответчику индивидуальному предпринимателю Лащенову Сергею Владимировичу ИНН , ОГРН об обязании исполнить обязательства по контракту и взыскании ,28 руб.

Исковое заявление об обязании исполнить договор поставки

Ленинский районный суд г. Оставшиеся 1 рублей Банк должен был перечислить ей на счёт после государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок от продавца к покупателю. В целях исполнения условий кредитного договора, через два дня после его заключения - 19 сентября года истица передала ответчику свидетельство о государственной регистрации права АГ , собственности на земельный участок с обременениями в виде ипотеки. Указанные документы были необходимы для оформления залога. Все формальности и условия получения ипотечного кредита ею были выполнены в полном объёме. Переговоры с работниками Банка результата не дали. Необходимые документы были представлены.

Щербакова Н.И. обратилась в суд с иском к Дидичеву Р.Е. об обязании исполнить взятые на себя обязательства по договору от года.

Миркина Е. Судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда в составе: Томске по кассационной жалобе истца Р. Томска от 18 мая года дело по иску Р.

Отзыв на исковое заявление об обязании исполнить обязательства по договору

N ЭС Суд отменил постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции в части взыскания инвестиционного взноса, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате госпошлины и отказа в удовлетворении встречного иска в связи с неисполнением ответчиком принятых на себя обязательств исходя из условий договора, выразившемся в нарушении сроков создания аудиовизуальных произведений и срока возврата инвестиционного взноса Обзор документа Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 14 декабря г. N ЭС Суд отменил постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции в части взыскания инвестиционного взноса, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате госпошлины и отказа в удовлетворении встречного иска в связи с неисполнением ответчиком принятых на себя обязательств исходя из условий договора, выразившемся в нарушении сроков создания аудиовизуальных произведений и срока возврата инвестиционного взноса 24 января Резолютивная часть определения объявлена 7 декабря г. Полный текст определения изготовлен 14 декабря г.

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ОТ 26.07.2011 ПО ДЕЛУ N 33-2317/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня г. Постановление изготовлено в полном объеме 23 июня г. Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Калашниковой М. Решением от

Резолютивная часть постановления объявлена 29 апреля года.

Екатеринбург Заслушав доклад судьи Волковой Я. Хужин М. Судом к участию в деле в качестве соответчика привлечен Груднин С. В обоснование исковых требований истец указал, что

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ОТ 26.07.2011 ПО ДЕЛУ N 33-2317/2011

Согласно данному договору, Ответчик принял на себя обязательство до 01 ноября года изготовить и разместить на остановках общественного транспорта информационных стендов с информацией о расписании движения городских автобусов и об услугах, предоставляемых Истцом. Данный договор был подписан уполномоченными лицами генеральными директорами организаций. Истец исполнил свои обязательства спустя 14 дней. Однако зависимость сроков исполнения обязательств от внесения суммы задатка аванса в договоре не прописана, поэтому Ответчик основывать свои возражения на пропуске срока оплаты аванса Истцом не может. В силу пункта 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны Заказчика определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

.

Комментарии 7
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. neydrivray

    Про низкие зарплаты чиновников не согласен.

  2. cenmirebo

    Гнать всю нелегетивную в прававом поле коммерческую структуру РФ!

  3. Любава

    Доброго дня, Тарас. Дана тема цікава, та корисна!

  4. Розина

    Как же эти видеоблогеры необразованные задрали. Статья 86 НК РФ предоставляет такое право налоговикам с 2014 года. С 01.07.18 внесены поправки про драг.металы. Дизлайков пачку этой гореюридической фирме.

  5. Ким

    Р.S. Очень интересна ваша точка зрения как специалиста праву! Спасибо.

  6. Маргарита

    Нужна помощь ? Купил авто с Луганска! Снять с учёта не могу доверка на 10 лет авто в аресте можно ли ездить?

  7. Изольда

    а иртересно русский мат с учетом происхождения в нем тюркских слов это иностранный язык?)

© 2018 bougiewinetv.com